КонсультантПлюс Краснодар

Аналитические обзоры

01.09.2016

Юристу, кадровику от 1 сентября 2016 г.

01.09.2016

Сотрудник не доказал, что работодатель вынудил его уволиться, - договор расторгнут законно

Увольнение по инициативе работника допустимо, если он добровольно подает заявление об уходе. Когда истец утверждает, что написал заявление под давлением, он должен это доказать. Такого подхода придерживается Пленум ВС РФ. Если понуждение к увольнению не доказано, договор расторгнут правомерно.

Документ: Апелляционное *определение Московского городского суда от 22.06.2016 N 33-24130/2016

Как оформить увольнение по собственному желанию? (Путеводитель по кадровым вопросам)

В каких случаях работникам удалось доказать, что заявление об уходе подано под давлением? (<Путеводитель по трудовым спорам)

Техдокументы переданы не вовремя, но работы выполнялись - за просрочку придется заплатить

Нарушив сроки выполнения работ, субподрядчик уплатил неустойку. По его мнению, просрочка возникла из-за генподрядчика, который поздно предоставил техдокументацию и передал строительную площадку. Суд с этим не согласился.

Субподрядчик не доказал, что уведомил генподрядчика о приостановлении работ до того, как тот предоставит техническую документацию и передаст строительную площадку. Он продолжал выполнять работы. Соответственно, оправдывать просрочку нарушениями, допущенными генподрядчиком, нельзя.

Сходную позицию уже выражали многие суды, в частности ВАС РФ.

Документ: *Постановление АC Дальневосточного округа от 09.08.2016 по делу N А73-6996/2015

Обязан ли подрядчик уведомить заказчика в том числе о приостановлении работ? (Путеводитель по судебной практике)

Утверждена типовая форма трудового договора с работником микропредприятия

Форма предусматривает различные варианты заполнения отдельных пунктов договора. Это позволит учесть особенности труда каждого работника.

Утверждение типовой формы договора связано с тем, что с 2017 года работодатели-микропредприятия смогут полностью или частично отказаться принимать локальные нормативные акты. При этом условия по вопросам, которые по трудовому законодательству регулируются такими актами, потребуется вносить в трудовые договоры. Заключать договоры нужно будет на основе типовой формы.

На момент подготовки материала документ, которым она утверждена, опубликован не был. Из положений документа следует, что он вступает в силу 1 января 2017 года.

Документ: Постановление Правительства РФ от 27.08.2016 N 858

Профучастники РЦБ должны составлять отчетность по обновленным правилам и формам

С 1 сентября в некоторые формы, включая "Расчет размера собственных средств", внесены изменения. Частично обновился и порядок, согласно которому составляется и представляется отчетность. Кроме того, перечень форм отчетности и иной предусмотренной федеральными законами информации дополнился новыми формами.

Документ: Указание Банка России от 02.08.2016 N 4096-У (вступил в силу 1 сентября 2016 года, за исключением отдельных положений)

Минтруд разъяснил вопрос об указании в трудовом договоре норм выдачи смывающих средств

Нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, соответствующие условиям труда на рабочем месте, указываются в трудовом договоре. По *мнению Минтруда, включать эти положения в договор не требуется, если работнику такие средства не предоставляются согласноТиповым нормам.

Документ: *Письмо Минтруда России от 18.08.2016 N 15-2/ООГ-3000

В чем особенности выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств? (Путеводитель по кадровым вопросам)

Минюст впервые определил документы, подтверждающие право получить сведения из органов ЗАГС

Указано, чем подтверждается право получить в органах ЗАГС или МФЦ документы о госрегистрации актов гражданского состояния. Если нужны сведения об умершем, подтвердить заинтересованность в их получении могут в том числе свидетельство о заключении брака, завещание, справка об открытии наследственного дела.

Документ: Приказ Минюста России от 19.08.2016 N 194 (вступает в силу 6 сентября 2016 года)

* Текст документа доступен только в коммерческой версии КонсультантПлюс.
Заказать бесплатную демонстрацию или обратиться в региональный центр КонсультантПлюс.

01.09.2016

Бухгалтеру от 1 сентября 2016 г.

01.09.2016

Список кодов стандартных вычетов на детей может быть дополнен

ФНС предлагает ввести восемь новых кодов вычетов по НДФЛ на детей.

Новые коды - с 126 по 133 будут использоваться для вычетов, применяемых с 1 января 2016 года. Появление таких кодов связано с тем, что с 2016 года вступила в силу новая редакция положений НК РФ о вычетах на детей. Так, увеличился вычет на ребенка-инвалида.

Документ: Проект Приказа ФНС России (http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch?type=ListView#npa=53140)

Публичное обсуждение завершается 16 сентября 2016 года

Комиссионер не включает в базу по НДС компенсацию расходов на исполнение поручения

Вывод следует из постановления суда. Он указал, что суммы, полученные организацией в оплату расходов на исполнение комиссионного поручения, носят транзитный характер. Доходом или авансом комиссионера они не являются. А значит, такая компенсация не признается объектом налогообложения.

Документ: *Постановление АС Северо-Кавказского округа от 09.08.2016 по делу N А32-35378/2015

Лицо, не подавшее в инспекцию документы об освобождении от НДС, добилось разморозки счета

Инспекция заблокировала счет из-за того, что декларация по НДС не подана. Налоговый орган посчитал: организация не может применять освобождение, так как не выполнила условия для его использования. Она не направила вместе с уведомлением документы, подтверждающиесумму выручки.

По мнению судов первой и апелляционной инстанций, у инспекции не было оснований приостанавливать операции по счету. Они приняли во внимание, в частности, что документы, подтверждающие право на освобождение, организация представила в суд. Тот факт, что документы не прилагались к направленному в налоговый орган уведомлению, оказался несущественным.

Отметим: когда дело рассматривал суд первой инстанции, инспекция уже разблокировала счет. Это не повлияло на принятие судом решения о том, что приостановление незаконно.

Кассация оставила акты без изменения, сославшись на следующую позицию Пленума ВАС РФ. Лицам, фактически использовавшим освобождение, нельзя отказать в праве на него лишь из-за того, что уведомление и документы не представлены в установленный срок.

Документ: *Постановление АС Северо-Западного округа от 11.08.2016 по делу N А13-13254/2015

Каковы последствия в случае, когда уведомление и подтверждающие документы поданы не в срок? (*Путеводитель по налогам)

Сотрудник не доказал, что работодатель вынудил его уволиться, - договор расторгнут законно

Документ: Апелляционное *определение Московского городского суда от 22.06.2016 N 33-24130/2016

Как оформить увольнение по собственному желанию? (*Путеводитель по кадровым вопросам)

В каких случаях работникам удалось доказать, что заявление об уходе подано под давлением? (*Путеводитель по трудовым спорам)

Данные сводной отчетности искажены - штраф грозит получателю, а не главному распорядителю

Оштрафовать за искажение информации в бюджетной отчетности подведомственного учреждения ответственное лицо главного распорядителя нельзя. Это справедливо, если оно, формируя обобщенные показатели сводной и консолидированной отчетности, выполнилоИнструкцию N 191н.

То, что получатели бюджетных средств подали недостоверные сведения, можно обнаружить при проведении последующего финансового контроля, т.е. после составления сводной отчетности. Главный распорядитель должен уточнить сводную отчетность с некорректными данными. Эти действия, по мнению Минфина, не считаются нарушением порядка представления бюджетной отчетности, за которое установленаответственность.

Штраф за некорректное формирование отчета получателя бюджетных средств, которое привело к отражению в сводной отчетности искаженной информации, грозит руководителю получателя, ответственному за бюджетные учет и отчетность.

Документ: *Письмо Минфина России от 01.08.2016 N 02-07-05/44911

Минфин привел проводки для учета учреждением разукомплектации основного средства

Разъяснения даны учреждениям, которые отражают в бухгалтерском учете разукомплектацию основного средства, являющегося отдельной инвентарной единицей.

При изменении данных бухучета согласно Инструкции N 157н разукомплектация такого объекта отражается по его первоначальной (балансовой) стоимости по дебету счетов аналитического учета счета 010400000 "Амортизация", счета 040110172 "Доходы от операций с активами" и кредиту счетов аналитического учета счета 010100000 "Основные средства". Одновременно нужно отразить принятие к учету новых инвентарных объектов, которые получены по результатам разукомплектации. Эта операция указывается по дебету счетов аналитического учетасчета 010100000 "Основные средства" и кредиту счетов аналитического учета счета 010400000 "Амортизация", счета 040110172 "Доходы от операций с активами".

Документ: *Письмо Минфина России от 20.07.2016 N 02-07-10/42570

Как бюджетное или автономное учреждение ведет бухучет при разукомплектации основного средства? (* Путеводитель по бюджетному учету и налогам)

Как отразить в бюджетном учете разукомплектацию (частичную ликвидацию) основного средства? (*Путеводитель по бюджетному учету и налогам)

31.08.2016

Специалисту по Госзакупкам от 31 августа 2016 г.

31.08.2016

Рассчитывать неустойку исходя из стоимости этапа исполнения госконтракта неправомерно

Такой вывод можно сделать из разъяснений Минэкономразвития. Они касаются случая, когда заказчик исчисляет пени и штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту поставщиком, подрядчиком, исполнителем.

Напомним, по Закону N 44-ФЗ размер пеней за просрочку исполнения обязательств по контракту, например, поставщиком не может быть менее 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату уплаты от цены контракта, которая уменьшена на сумму, пропорциональную объему выполненных обязательств.

Документ: *Письмо Минэкономразвития России от 22.06.2016 N Д28и-1680

Как установить в госконтракте ответственность сторон? (*Путеводитель по договорной работе)

В отчет о закупках у субъектов малого бизнеса не вносятся данные о расторгнутых контрактах

Минэкономразвития указало: сведения о контрактах, которые были заключены с субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями и расторгнуты без исполнения, нельзя включить в отчет об объеме закупок у этих лиц.

Документ: *Письмо Минэкономразвития России от 10.05.2016 N ОГ-Д28-6392

31.08.2016

Юристу, кадровику от 31 августа 2016 г.

31.08.2016

При сокращении не требуется предлагать сотруднику должности временно отсутствующих коллег

Если должность замещает работник, который находится в отпуске по уходу за ребенком, она не считается вакантной.

Суд указал, что работодатель не обязан предлагать временно свободные должности сотруднику, увольняемому по сокращению численности или штата. Отметим: когда такие должности не предложены, суды, как правило, признают увольнение правомерным. Однако встречался ипротивоположный подход.

Документ: Апелляционное *определение Ставропольского краевого суда от 26.07.2016 по делу N 33-5032/2016

В чем особенности предложения работнику вакансий при сокращении? (*Путеводитель по кадровым вопросам)

Какие споры возникают, если при сокращении работнику не предложены вакантные должности? (*Путеводитель по трудовым спорам)

За исполнением решения третейского суда можно идти напрямую в арбитражный суд

Предварительно направлять претензию контрагенту для принудительного исполнения решения третейского суда не нужно. В данном случае гражданско-правовой спор отсутствует: третейский суд окончательно разрешил дело, а заявление о выдаче исполнительного листа связано с неисполнением этого решения.

К такому выводу пришел Арбитражный суд Московского округа. Вместе с тем в практике пока нет единого подхода. Так, Арбитражный суд Кировской области счел, что по делам о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда необходимо соблюдать досудебный порядок (Определение от 08.06.2016 по делу N А28-6787/2016). Аналогичной позиции придерживается и Арбитражный суд Московской области (Определение от 19.08.2016 по делу N А41-36154/16).

Рассмотренный вопрос актуален, поскольку с 1 июня этого года по общему правилу досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров стал обязательным в арбитражном процессе.

Документ: *Постановление АС Московского округа от 21.07.2016 по делу N А40-132970/16

Какова первая практика судов по соблюдению претензионного порядка?

Железнодорожный перевозчик обязан сообщить о сроках перечисления суммы претензии

Перевозчик, например, грузов должен будет это сделать, если он частично или полностью удовлетворил претензию. Направляя заявителюуведомление о результатах ее рассмотрения, перевозчик известит о планируемых сроках перечисления признанной претензионной суммы.

Документ: Приказ Минтранса России от 31.03.2016 N 84 (вступает в силу 4 сентября 2016 года)

Условие договора о единовременной плате за пользование кредитом недействительно

В кредитном договоре была предусмотрена в том числе единовременная плата за пользование денежными средствами. По мнению банка, она взималась за предоставление кредита по более низкой процентной ставке.

При рассмотрении дела установлено, что эта плата фактически была комиссией за стандартные действия банка - открытие кредитной линии. Они не создавали для компании-заемщика дополнительного блага, не являлись самостоятельной услугой. Кассация подтвердила, что условие о единовременной плате недействительно.

Суды, в частности ВС РФ и ВАС РФ, уже неоднократно применяли вывод о том, что условия кредитного договора об уплате комиссии за совершение стандартных действий недействительны. Это касается действий, без которых банк не смог бы заключить и исполнить договор.

Документ: *Постановление АС Волго-Вятского округа от 29.07.2016 по делу N А28-9698/2015

Какие действия банка не признаются самостоятельной услугой, предоставляемой заемщику? (*Путеводитель по судебной практике)

Профучастники рынка ценных бумаг будут рассчитывать собственные средства по новому порядку

Для соискателей лицензии профучастника рынка ценных бумаг (РЦБ) новый порядок тоже обязателен. Им не будут руководствоватьсякредитные организации и юрлица, имеющие и лицензию профучастника РЦБ, и лицензию управляющей компании инвестиционных фондов (иных фондов). До 1 сентября в силе другие правила.

Документ: Положение Банка России от 19.07.2016 N 548-П (вступает в силу 1 сентября, за исключением отдельных положений)

31.08.2016

Бухгалтеру от 31 августа 2016 г.

31.08.2016

Хранить копии трудовых книжек для подтверждения правильности выплат по больничным не нужно

Вывод можно сделать, проанализировав отказное определение ВС РФ. Он обратил внимание, что ни законодательством об обязательном страховании, ни трудовым законодательством не предусмотрена обязанность работодателя изготавливать и хранить копии трудовых книжек уволенных сотрудников.

В ходе выездной проверки ФСС отказал в принятии к зачету расходов по больничным, поскольку страхователь не располагал копиями трудовых книжек. Организация оспорила это решение в суде.

ВС РФ поддержал работодателя, отметив следующее. При обращении в фонд за выплатой пособия по временной нетрудоспособности организация подала включенные в перечень документы, которые должен представить страхователь. Дополнительные документы, необходимые для проведения проверки, фонд не истребовал. Он также не установил, что был нарушен порядок определения страхового стажа работников.

Документ: *Определение ВС РФ от 01.08.2016 N 307-КГ16-8836

Представитель фирмы должен направить по ТКС декларацию вместе с сообщением о доверенности

Правило применяется, когда налоговую декларацию подает по ТКС через оператора электронного документооборота уполномоченный представитель налогоплательщика.

ФНС указывает, что информационное сообщение о доверенности направляется вместе с декларацией, поскольку невозможно представлять юридически значимую доверенность в электронном виде по ТКС с каждой декларацией или другим документом, направляемым в инспекцию.

Это сообщение - электронный документ, который для налогового органа формирует уполномоченный представитель организации. Оно содержит реквизиты доверенности, выданной налогоплательщиком (представителем) уполномоченному представителю.

Формат, в котором представляются сведения о доверенности, утвержден приказом ФНС.

Ранее ведомство направляло методические рекомендации по формированию сообщения. В них указано, что сообщение подается в инспекцию только в электронном виде вместе с электронным документом. При этом в налоговый орган до начала деятельности через уполномоченного представителя должна быть направлена бумажная копия доверенности. Отметим, если полномочия представителя не будут подтверждены, инспекция *откажет в приеме декларации.

Документ: *Письмо ФНС России от 10.08.2016 N ГД-4-11/14578@

Чем подтверждается налоговая отчетность? (*Путеводитель по налогам)

С налогового агента можно взыскать пени, когда он не удержал налог

К такому выводу пришел Минфин. Он указал: если при перечислении дохода иностранному лицу налог на прибыль не удержан, допустимо взыскать с налогового агента недоимку и пени, начисляемые до момента исполнения обязанности уплатить налог.

Министерство аргументирует свой вывод следующим. Иностранное лицо не состоит на учете в российских налоговых органах. Они не могут администрировать это лицо.

Аналогичной точки зрения придерживается *ФНС.

Отметим, финансовое и налоговое ведомства ссылаются на позицию Пленума ВАС РФ.

Документ: *Письмо Минфина России от 08.08.2016 N 03-08-05/46330

Как исчислить и удержать налог на прибыль при выплате доходов иностранной организации? (*Путеводитель по налогам)

При сокращении не требуется предлагать сотруднику должности временно отсутствующих коллег

Документ: Апелляционное *определение Ставропольского краевого суда от 26.07.2016 по делу N 33-5032/2016

В чем особенности предложения работнику вакансий при сокращении? (*Путеводитель по кадровым вопросам)

Минфин указал корреспонденции счетов для бюджетного учета недостачи материальных ценностей

Проводки даны по Инструкции N 162н, например, для учета операций по списанию остаточной стоимости основных средств и начислению задолженности по возмещению ущерба. Ссылаясь на Инструкцию N 157н, Минфин отметил, что размер ущерба определяется по текущей восстановительной стоимости матценностей.

Документ: *Письмо Минфина России от 20.07.2016 N 02-07-10/42572

Какие первичные документы оформлять при списании недостающих основных средств? (*Путеводитель по бюджетному учету и налогам)

Показатель дефицита бюджета в форме 0503117 может отличаться от расчетной величины

Значение в графе 4 по строке 450 "Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)" Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117) может не совпадать со значением, которое рассчитано как разность показателей строки 010 "Доходы бюджета - всего" и строки 200 "Расходы бюджета - всего" по графе 4.

Минфин отметил: допустимо, чтобы эти значения отличались на сумму, предусмотренную изменениями, которые внесены в сводную бюджетную роспись без поправок в закон (решение) о бюджете. Объяснить отклонения нужно в Сведениях об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503163). Как *указало в одном из писем ведомство, если такие изменения раскрыты полностью, отклонения считаются обоснованными.

Документы: *Письмо Минфина России от 02.08.2016 N 02-06-10/45227; *Письмо Минфина России от 01.08.2016 N 02-06-05/44946

30.08.2016

Специалисту по Госзакупкам от 30 августа 2016 г.

30.08.2016

Правительство утвердило правила обязательного общественного обсуждения госзакупок

Документ вступит в силу 1 января. В нем установлено: по общему правилу закупка подлежит обязательному общественному обсуждению, если она осуществляется путем проведения конкурентных процедур и ее начальная (максимальная) цена превышает 1 млрд руб.

Обязательное общественное обсуждение будет проходить в два этапа. Первый этап должен начаться со дня размещения плана закупок в единой информационной системе. Второй - с даты, когда в ней размещены извещение и документация о закупке, подлежащей обсуждению.

Напомним, до 31 декабря действует порядок обязательного общественного обсуждения закупок, утвержденный приказом Минэкономразвития.

Документ: Постановление Правительства РФ от 22.08.2016 N 835 (вступает в силу 1 января 2017 года)

Ограничена госзакупка импортного мяса и молока

Правительство утвердило перечень иностранных пищевых продуктов, закупки которых ограничены. К таким продуктам относятся охлажденная говядина, рыба, молоко, сахар, рис и др.

Проводя закупку продуктов, включенных перечень, нужно будет отклонять все заявки с предложением иностранного товара, кроме продуктов из государств-членов ЕАЭС. Это необходимо сделать при следующих условиях. Подано не менее двух соответствующих требованиям заказчика заявок, в которых предлагаются товары, произведенные в ЕАЭС. Такие заявки не содержат предложения поставить один и тот же вид продуктов одного производителя.

Участник закупки продуктов из перечня должен указывать в заявке их производителя и страну происхождения.

Документ: Постановление Правительства РФ от 22.08.2016 N 832 (вступает в силу 3 сентября 2016 года)

30.08.2016

Юристу, кадровику от 30 августа 2016 г.

30.08.2016

Банк России сообщил КБК для уплаты госпошлины при изменении устава кредитной организации

Указаны КБК и соответствующие им виды доходов, администрируемых Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России. Приведены и реквизиты, которые необходимы кредитным организациям, другим юрлицам и физлицам для заполнения платежных поручений.

Письмо Банка России касается таких доходов бюджетов РФ, как, например, госпошлина за внесение в некоторых случаях изменений в устав кредитной организации. Когда заполняется платежное поручение на перечисление, в частности, этой пошлины, в качестве получателя указывается Управление Федерального казначейства по г. Москве (Банк России). Счет, банк получателя, ИНН Банка России и другие данные также приведены в документе.

Документ: Информационное письмо Банка России от 24.08.2016 N ИН-012-33/62

Утверждены правила отнесения деятельности юрлиц и ИП к той или иной категории риска

Установлено, в каком порядке относить деятельность юрлиц и ИП и (или) используемые ими производственные объекты к определенным категории риска или классу (категории) опасности.

Правила разработаны, чтобы при организации госконтроля (надзора) реализовать риск-ориентированный подход. По общему правилу онбудет применяться с 1 января 2018 года.

Напомним, при таком подходе в некоторых случаях, в частности, интенсивность проведения мероприятий по контролю определяется тем, к какой категории риска или классу опасности относится, например, деятельность юрлица.

Документ: Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 N 806 (вступает в силу 3 сентября 2016 года)

Сломался лифт, находящийся под видеонаблюдением, - его владелец обязан сохранить запись

Если на опасном объекте, на котором ведется видеонаблюдение, произошла авария, то его владелец должен будет принять меры, чтобы сохранить фото- и видеоматериалы. Их нужно будет передать председателю комиссии по техническому расследованию причин аварии на этом объекте.

Документ: Постановление Правительства РФ от 19.08.2016 N 818 (вступает в силу 6 сентября 2016 года)

ЭРА-ГЛОНАСС: данные о ТС, оснащенном кнопкой экстренного вызова, представит собственник

Если в ТС есть устройство вызова экстренных оперативных служб, собственник (законный представитель) должен будет подать сведения об автомобиле в систему "ЭРА-ГЛОНАСС". Правило коснется ТС, которые эксплуатируются в РФ и по инициативе собственников оборудуются устройствами.

Информацию об автомобиле (в частности, государственный регистрационный знак, VIN, номер кузова, модель, цвет) можно будет подать как на бумажном носителе, так и в электронном виде через портал госуслуг. В последнем случае документ должен быть подписан простой электронной подписью.

Документ: Постановление Правительства РФ от 18.08.2016 N 813 (вступает в силу 1 сентября 2016 года)

30.08.2016

Бухгалтеру от 30 августа 2016 г.

30.08.2016

ФНС предлагает утвердить новую форму декларации по транспортному налогу

Планируется, что новая форма будет применяться начиная с представления налоговой декларации за 2016 год.

В разделе 2 измененной формы появятся такие строки: "Дата регистрации транспортного средства", "Дата снятия с регистрации транспортного средства", "Год выпуска транспортного средства", "Код налогового вычета" и "Сумма налогового вычета". Сведения о коде и сумме вычета будут указываться только лицами, которые перечисляют плату за проезд большегрузов.

Документ: Проект Приказа ФНС России (http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=52902)

Публичное обсуждение и независимая антикоррупционная экспертиза завершаются 16 сентября 2016 года

*Можно ли уменьшить транспортный налог на сумму платы за проезд большегрузов?

Для зарплаты и начисленных на нее взносов порядок принятия бюджетных обязательств одинаков

Минфин рассмотрел ситуацию, когда по завершении финансового года получатель бюджетных средств принимает обязательства перед работниками по зарплате, компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении и др. в пределах объемов лимитов бюджетных обязательств очередного финансового года.

Принятие этих расходных обязательств к учету отражается по соответствующим счетам учета обязательств счета 0 302 00 000 "Расчеты по принятым обязательствам", а также на аналитических счетах счета 0 502 22 000 "Принятые денежные обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)". Аналогичный порядок применяется и к начислению на суммы оплаты труда взносов на обязательное социальное страхование.

Исключение составляет начисление пособия по больничному листу сверх начисленных страховых взносов, в том числе сверх доведенных лимитов на уплату страховых взносов. В таком случае получатель бюджетных средств не принимает бюджетные обязательства, поскольку они признаются обязательствами ФСС. Следовательно, в графе 9 Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) по расчетам с фондом показатели принятых денежных обязательств могут превышать показатели принятых бюджетных обязательств. Ведомство отметило, что эта же точка зрения отражена в совместном разъяснении Минфина и Казначейства России.

Документ: *Письмо Минфина России от 20.07.2016 N 02-06-10/42571

При вывозе товара в страны ЕАЭС в счете-фактуре можно указать код вида товара по ТН ВЭД

Код разрешено отразить в дополнительных строках или графах счета-фактуры, если при этом форма такого документа не изменяется. Разъяснение ФНС касается компаний, которые вывозят товары из России в страны - члены ЕАЭС.

Документ: *Письмо ФНС России от 17.08.2016 N СД-4-3/15118@

Скорректированы требования профстандарта к образованию учителя и воспитателя

Изменения, внесенные в профстандарт для педагогов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, вступят в силу 3 сентября. Одним из новшеств является то, что требования к образованию и обучению воспитателя установлены отдельно от требований к образованию учителя.

Документ: Приказ Минтруда России от 05.08.2016 N 422н (вступает в силу 3 сентября 2016 года)

Как применяются ЕКС и профстандарт при приеме педагога на работу? (*Путеводитель по кадровым вопросам)

ФНС: дополнительную информацию можно вносить в табличную часть счета-фактуры

Это допустимо, если последовательность граф счета-фактуры не нарушается. Между строкой 7 "Валюта: наименование, код" и табличной частью также не запрещено указывать дополнительные данные. По мнению Минфина, располагать их нужно ниже подписей руководителя и главбуха или иного уполномоченного лица.

Документ: *Письмо ФНС России от 17.08.2016 N СД-4-3/15094@

*Можно ли включить дополнительные графы в УПД?

Форма статотчетности по программам повышения квалификации значительно изменится

Организации, которые занимаются образовательной деятельностью по дополнительным профессиональным программам, должны отчитаться перед Минобрнауки за 2016 год по новой форме N 1-ПК. Измененный отчет сильно отличается от прежнего.

Во-первых, уточнен круг респондентов. Отчитываться будут все организации, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам. Форма собственности и ведомственная принадлежность значения не имеют.

Во-вторых, изменен срок представления. Для новой формы срок подачи - 15 февраля после отчетного периода. Поправка была внесена уже после утверждения формы. До этого срок был 10 марта следующего года. Такой же срок установлен для представления прежней формы.

В-третьих, расширен состав сведений, которые должны отражаться в форме N 1-ПК. Например, теперь в ней будут данные об имуществе организации, ее информационной базе и финансово-экономической деятельности.

Документ: Приказ Росстата от 10.08.2016 N 409 (рассмотренная форма применяется с отчета за 2016 год)

29.08.2016

Специалисту по Госзакупкам от 29 августа 2016 г.

29.08.2016

Экспертиза своими силами: экспертом может быть любое должностное лицо госзаказчика

Минэкономразвития указало, что установленные Законом N 44-ФЗ требования к экспертам не применяются, если заказчик проводит экспертизу своими силами.

Одним из таких требований является следующее. К экспертизе нельзя допустить физлицо или юрлицо, в случае когда на результаты проводимой им экспертизы прямо или косвенно, в том числе через третье лицо, может повлиять заказчик или поставщик (подрядчик, исполнитель).

Документ: *Письмо Минэкономразвития России от 18.05.2016 N ОГ-Д28-6773

Каким требованиям должны соответствовать эксперты, экспертные организации? (*Путеводитель по контрактной системе в сфере закупок)

Станет больше закупок, проводимых по Закону N 223-ФЗ среди субъектов малого бизнеса

C 1 января 2018 года минимальный совокупный годовой стоимостной объем договоров, заключаемых с субъектами малого и среднего предпринимательства по итогам проводимых среди них закупок, должен будет составлять не 10%, а 15% от общей стоимости договоров за год.

Документ: Постановление Правительства РФ от 19.08.2016 N 819

Вступает в силу 1 января 2018 года

29.08.2016

Юристу, кадровику от 29 августа 2016 г.

29.08.2016

Бизнес риелторов и букмекеров повлияет на оценку банком риска отмывания преступных доходов

Деятельность клиентов кредитных организаций, связанная, например, с совершением сделок с недвижимостью или содержанием игорных заведений, войдет в перечень специальных факторов.

Эти факторы влияют на оценку риска в категории "риск, связанный с проведением клиентом определенного вида операций". Кредитные организации обязаны в том числе учитывать такие факторы, реализуя программу управления риском легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Документ: Указание Банка России от 28.07.2016 N 4087-У (вступает в силу 4 сентября 2016 года)

Если структура компании изменилась, за отказ от работы в другом городе можно уволить

При структурной реорганизации компании должность была передана в подразделение, расположенное в другом городе. Сотрудник не согласился продолжить работу в новых условиях и отказался от перевода на вакантные должности. По мнению суда, прекращение трудового договора в данном случае законно.

Работник посчитал, что произошло сокращение штата. Апелляция с этим не согласилась, поскольку фактически изменилось лишь место исполнения трудовых обязанностей. Суд подчеркнул: при сокращении численности или штата сотрудников исчезает потребность в определенной деятельности, а при изменении условий труда такая потребность остается. Подобной позиции придерживаются и другие суды.

Документ: Апелляционное *определение Красноярского краевого суда от 15.06.2016 по делу N 33-7889/2016

Как уволить сотрудника, который отказался работать в новых условиях? (Путеводитель по кадровым вопросам)

Автоперевозчик без парковки для всех его ТС будет оштрафован на 25 тыс. руб.

Штрафовать предлагается юрлиц и ИП, если у них нет, в частности, парковки для стоянки всех принадлежащих им транспортных средств. То же самое касается ситуации, когда у перевозчика, например, автомобильным транспортом отсутствуют договоры со специализированными организациями о стоянке.

Планируется наказывать даже тех юрлиц и ИП, которые осуществляют перевозки для собственных нужд, т.е. без заключения договоров перевозки и (или) фрахтования.

Сейчас перевозчики обеспечивают среди прочего наличие парковки или заключение договоров о стоянке со специализированными организациями. Можно предположить, что перевозчика, у которого нет парковки, но имеется такой договор, к ответственности не привлекут.

Документ: Проект Федерального закона (http://regulation.gov.ru/projects/#npa=53014)

Публичное обсуждение завершается 24 октября 2016 года

Можно уволить сотрудницу в связи с выходом основного работника, даже если она беременна

С женщиной заключили срочный трудовой договор на время отсутствия основного работника. На момент его выхода из отпуска сотрудница была беременна. Несмотря на это, ее уволили, так как срок трудового договора истек и у работодателя не было вакантных должностей. Суд посчитал увольнение законным.

Документ: Апелляционное *определение Верховного суда Республики Дагестан от 03.08.2016 по делу N 33-3120/2016

Какого подхода придерживаются другие суды? (Путеводитель по трудовым спорам)

Как уволить беременную женщину в связи с истечением срока трудового договора? (Путеводитель по кадровым вопросам)

Мировое соглашение не может содержать отказ обращаться в арбитражный суд

Одно из условий мирового соглашения предусматривало отказ стороны предъявлять какие-либо исковые требования к другой стороне. Это условие относилось и к будущим требованиям, связанным и не связанным с предметом рассматриваемого иска. Почему такое соглашение не было утверждено?

Суд указал, что подобные условия ограничивают сторону в доступе к правосудию. Мировое соглашение по сути содержало отказ от права на судебную защиту. Это противоречит положениям АПК РФ. Поскольку суд не может утвердить соглашение в части, исключить из него отдельные условия или изменить их, в утверждении такого документа было отказано.

Документ: *Постановление АС Московского округа от 22.07.2016 по делу N А40-50835/15-118-399

Что понимается под мировым соглашением в арбитражном процессе? (*Перечень позиций высших судов)

Утверждены правила передачи банкам данных о расторжении договора с клиентом

После сообщения кредитными организациями сведений, в частности, о расторжении договора банковского счета (вклада) в Росфинмониторинг они должны поступить в ЦБ РФ. Утвержденные правила будут применяться при передаче от ЦБ РФ информации обратно, например банкам.

Кредитные организации учитывают такие сведения при принятии решений, в частности, о расторжении договоров банковского счета (вклада) с клиентами. Договор может быть расторгнут, если в течение календарного года принято два и более решения об отказе выполнить распоряжение клиента совершить операцию на основании Закона о противодействии легализации преступных доходов.

На дату подготовки материала сведения об опубликовании рассматриваемого документа отсутствовали.

Документ: Положение Банка России от 20.07.2016 N 550-П

Если арендатор лишен возможности использовать имущество, он не должен платить за аренду

Арендодатель ограничил доступ к помещениям, и с этого момента арендатор не мог их использовать. Требовать от него вносить платежи за этот период нельзя. Подобную позицию высказывали, в частности, ВАС РФ и ВС РФ.

Документ: *Постановление АС Северо-Кавказского округа от 09.08.2016 по делу N А32-14443/2015

Как согласовать в договоре условия об арендной плате? (Путеводитель по договорной работе)

С какого момента возникает и прекращается обязанность вносить арендную плату? (Путеводитель по судебной практике)

В каком порядке может быть изменено условие об арендной плате? (*Перечень позиций высших судов)

Страница 891 из 952